Дом Тухачевского, 10 - Дачная

Неофициальная группа

проект Коллективного обращения к арб.судье по делу о банкротстве ПИС

В арбитражный суд Самарской области
443045, г. Самара, ул. Авроры, 148
Судье ______ (надо посмотреть конкретное ФИО)
по делу № А55-24979/2010 о банкротстве ООО «Проспект-Инвестстрой»

От дольщиков в строительстве жилого дома по адресу г.Самара. ул.Тухачевского, 10

Копии: Временному управляющему Карачёву Юрию Михайловичу
443046. г. Самара, а/я 9914

ООО"Проспект-Инвестстрой" ( ИНН 6316058054)
443099. г. Самара. Ул. Чапаевская, 69



КОЛЛЕКТИВНОЕ ОБРАЩЕНИЕ

Уважаемый г-н судья! Мы, группа дольщиков в строительстве жилого дома по адресу г.Самара. ул.Тухачевского, 10, Заказчиком которого является Департамент по строительству г.Самары, а Застройщиком является ООО"Проспект-Инвестстрой" в отношении которого сейчас у Вас в производстве находиться дело № А55-24979/2010 о банкротстве в стадии «внешнее наблюдение».
Мы понимаем, что согласно нашим договорам долевого участия заключенными с Застройщиком имеем право на получение определенного объекта недвижимости (квартиры), т.е. наше требование носит "неденежный" характер, и подлежит в конечном итоге выражению в натуре.
В силу ст.2 Закона о банкротстве в реестр кредиторов включаются только требования по денежным обязательствам. Участие в реестре кредиторов – дает право голосовать пропорционально сумме долга в решении общего собрания кредиторов о судьбе должника (ст.12, ст.15 Закона о банкротстве).
Таким образом, дольщик, являющийся кредитором по "неденежному" обязательству, чтобы быть включенным в реестр и иметь право голоса должен преобразовать имеющееся у него обязательство (требования квартиры) в денежное (требования денег). Для этих целей следует расторгнуть договор долевого участия в строительстве и заявить требование о возврате уплаченных денег
Многим из нас просто негде жить и надежда на данную квартиру единственная возможность получить жильё – поэтому мы не хотим отказываться от прав на наши квартиры и расторгать наши договора. Таким образом получается мы – самые заинтересованные и незащищенные кредиторы, так как не имеем возможности в рамках Закона о банкротстве участвовать в решении судьбы должника.
Мы просим принять во внимание наше отчаянное положение «обманутых» дольщиков и социальную остроту проблемы. Мы не хотим банкротства Застройщика, с тем чтобы у него не прекращалось обязательство достроить наш дом и передать нам наши оплаченные долгожданные квартиры. (Продажи по объекту начались с 2003г – и некоторые дольщики ждут уже 8-ой год.)
Застройщик конечно виноват в том что не успел произвести весь комплекс работ по достройке до истечения срока действия разрешения на строительство, не желая нарушать закон стройка была «заморожена» до получения продления разрешения на строительство.
Разрешение на строительство нашего объекта Департамент не продляет вот уже 2 с лишним года по причине того что сам Департамент в течении уже 8 лет (согласно дог.№8 от 27.05.2003г между Департаментом и ООО «Проспект-Инвестстрой») не построил коммуникации и даже проекта не создал.
По причине «замораживания» строительства, а также в силу экономического кризиса продажи квартир в объекте остановились и закономерно что сейчас Застройщик испытывает нехватку денежных средств.

И это обстоятельство – отсутствие коммуникаций и продления разрешения на строительство от Департамента (кроме того что непроданных площадей осталось не так много) в том числе сильно затруднит поиск нового инвестора готового выкупить наш недострой – то есть по крайней мере чтоб хоть как-то удовлетворить требования кредиторов за счет выкупной цены в рамках конкурсного производства. Таким образом велика вероятность того что в результате банкротства дольщики останутся и без квартир и без денег, и прочие кредиторы не получать полного удовлетворения.
В бюджете Самары на 2010г. (Приложение №6 к Решению Думы г.о.Самара № 26 от 18.11.2010г.) была заложена сумма в размере 23 582,8 тыс.р. на проектирование коммуникаций для нашего 3мкр (в границах улиц Киевской, Тухачевского, Дачной и пр. К. Маркса) где стоит наш недострой, а два дольщика сейчас ведут судебное разбирательство (дело № ________________) иск к Департаменту о принуждении выдать продление на строительство – эти два обстоятельства позволяет нам надеется что стройка возобновиться, а следом возобновятся продажи по объекту – и появятся деньги для расчетов с кредиторами в полном объеме и для завершения строительства.
На основании этого мы против банкротства нашего Застройщика и просим Вас дать ему больше времени хотя бы в рамках следующего этапа процедуры - внешнего управления.
Позволить сейчас объявить ООО «Проспект-Инвестстрой», банкротом – значит позволить ему освободиться от обязательства достроить дом, и не одну сотню дольщиков (а многих и с семьями) оставить без надежды вселиться в свое жильё, а прочих кредиторов по денежным требованиям оставить всего лишь с мизерными удовлетворением от реальных сумм долгов.


«_____» апреля 2011г.

то что черным цветом - основа которую посылать точно нужно.
то что серым и совсем бледно-серым цветом - сомневаюсь нужно ли...
вторая часть синим цветом - тоже думаю надо ли в таком развернутом виде или лучше короткий вариант только то что черным цветом...
(вообще синим цветом -кажется еще чуть сыровата - посмотрю завтра свежим глазом  -может еще подправлю)

жду вашей конструктивной критики, доплнений, замечаний
ну и принципиально - кто готов подписаться?

я готова подписать.
вот еще думаю может быть для усиления эфекта "остросоциальности" вставить вашу идею что мол от отчаяния люди уже готовы "возьмем и как бы вселимся в наш недостроенный дом. Выберем какой-нибудь один этаж, оборудуем для временного проживания... Тем самым привлечем средства массовой информации"
???
Да, всё правильно, я тоже подписываюсь.
Я тоже готов подписать!

Добрый  день!  полностью  согласна,  что  нужно сделать , чтобы подписать  данное письмо?

Наталья, времени у нас для приобщения этого письма к делу о банкротстве осталось около суток. Я. предполагаю, что большинство готово подписаться под ним, но многие сидят дома не нервозе и даже не заглядывают в интернет, поэтому желательно всех, кого знаете обзвонить или как-то  по-другому собрать подписи. 
так где и когда подписывать?
Готов подписать, Уверен ,что такое решение и примет суд ,Некому не нужен социальный взрыв,Только как подписывать тем кто не в Самаре,

про сроки - дело в том что это письмо не есть иск о постановке в реестр кредиторов - так что сроков подачи такого письма просто нету.
но конечно нам интересно чтобы это письмо попало к судье и к Карачеву до 11 мая - когда Карачев должен будет делать отчет перед судом об итогах первого этапа - процедуры наблюдения.
про подписи -
1 вариант:
Фамилия Имя Отчество, подпись – каждый собственноручно, если сможет подъехать к месту сбора подписей….
2 вариант:
Фамилия Имя Отчество, номер и дата договора, (+может быть еще целесообразно указать сумму договора) и телефон контакта - здесь бы тоже чудесно было бы личную подпись – но если учесть что эти данные можно собрать по электронной почте  (указана в моих личных данных жильца)- а телефон контакта (желательно мобильный) как гарантия что позвонив по нему можно услышать личное подтверждение от указанного лица…
+ кто все-таки сможет подъехать - поставит личные подписи…
 куда подъезжать - ну видимо ко мне домой, по предварительному звонку на моб. - он тоже указан в личных данных. территориально я нахожусь Ст.-Загора,152
можно в принципе назначить один день и конкретное время - например суббота в 12ч., а кто не может в это время - то  в пятницу вечером или позже в течении этих выходных - но только по предварительному звонку, имея ввиду что у меня дочка днем спит :-)))

а еще возможно в подписях  к номеру и дате договора  -у кого есть свидет-во собственности то его сери номер и дату выдачи. или решенение суда дата, номер дела??? еще солиднее...

Опять свидетельство, не мытьем так катаньем вас разводят господа!!! Нужно им необходимое количество собственников, чтоб создать ТСЖ и тянуть с вас деньги и тогда конечно может и что то достроится …

Не давайте данных ни решения суда, ни свидетельств, кто зарегистрировал право.
Уважаемый Order! специально для Вас мне пришлось создать еще одну тему в разделе "Правовые вопросы", хотя надеюсь она будет интересна/полезна и другим нашим соседям.
здесь же в кратце говорю: данные о составе собственников объекта недвижимости легко можно официально получить в Рег.палате - ЛЮБОМУ лицу о ЛЮБОМ объекте недвижимости – именно для этого и была создана Рег.палата (ЕГРП) Размер платы за выписку из ЕГРП составит для физического лица – 100 рублей, для организации – 300 рублей
Тем кому нужно непременно создать ТСЖ и неприменно подделав подписи под выкраденными данными о составе собственников - уж точно не будут сочинять письма в арб.суд и под таким предлогом выуживать сведиения о свидетельствах. они просто пойдут заплатят 100 руб. и получат выписку из ЕГРП
ответственно вам заявляю - Я ТОЧНО не из числа таких злоумышленников.

Мне например даже 100 руб. на это тратить не надо чтобы увидеть полный список собственников ПОТОМУ ЧТО сейчас такой запрос направлен Железнодорожным районным судом в рамках рассмотрения моего иска к ПИС о признании права собственности на долю в объекте незавершенного строительтсва. Я как сторона в этом деле могу ознакомиться с любыми документами/доказательствами по делу и получить копию.
Сам ПИС и конкретно ЛБ может заказать такую справку - без особых на то проблем.
тоже самое сделает (если еще не сделал) наш временный управляющий Карачев Ю.М.
- так что ваши предупреждения по меньшей мере странные...
Для подписи такого письма быдет достаточно Ф.И.О., № договора,указание секции контактный телефон. Сумму указывать зачем - если нужна квартира, а не сумма которая выльется в копейки.
Солиднее некуда )))) 
Наталья вы молодец,
сообщите удобное время для всех, чб можно было встретиться и подписать, считаю нужно указывать все данные полностью, т.е. ФИО, № договора, квартиры, метраж
Наталья молодец вопросов нет, но господа собственники будьте БЛАГОРАЗУМНЫ НЕ ДАВАЙТЕ ДАННЫХ О СОБСТВЕННОСТИ 

Извините, а кому вы боитесь показать данные?
Судебные рещения (копии) и так попадать должны ПБ как одной из сторон.
Не говорю, что может просто выкидываться или почта теряет. Потом кто мешает ЛБ, суду, орбитражному управляущему сделать запрос в рег.палату и получить все данные по собственникам зарегестрированным?
Я не оспариваю что такие данные направо ни налево раздавать не стоит -ЭТО ПРОСТО НОРМАЛЬНО не доверять всем подряд. С другой стороны получить эти данные для ЛБ не составляет большого труда (я так думаю:)),  ему это может и не надо.
Так кому могут понадобиться такие данные но кто не имеет к ним официального доступа?

Если бы не было проблем он бы их уже давно получил!!! по всей видимости проблема)) У меня нет права собственности, я не боюсь мне оно не к чему. до тех пор пока я не смогу пользоваться квартирой либо не найду покупателя на данный девайс
Уважаемый Order! специально для Вас мне пришлось создать еще одну тему в разделе "Правовые вопросы", хотя надеюсь она будет интересна/полезна и другим нашим соседям.
здесь же в кратце говорю: данные о составе собственников объекта недвижимости легко можно официально получить в Рег.палате - ЛЮБОМУ лицу о ЛЮБОМ объекте недвижимости – именно для этого и была создана Рег.палата (ЕГРП) Размер платы за выписку из ЕГРП составит для физического лица – 100 рублей, для организации – 300 рублей
Уважаемая natalia_shitova! Рассмотрев Ваш комментарий специально сходил в рег палату, благо живу не далеко, специально для вас узнал следующее - дадут информацию по конкретной квартире, по всему объекту не дадут! Так что не морочьте людям голову. А если считаете иначе, сходите сами говорите всего 100 руб)))) По всему объекту только по решению суда

я даже уже не хочу спорить с вами по этому вопросу.
вы ведь особо переживаете чтоб эти сведения не попали к ЛБ?
а почему вы считаете у него этих сведений уже нет?
и даже если еще нет
Лично мне увидеть-достать такой список нре составит труда ПОТОМУ ЧТО сейчас такой запрос направлен Железнодорожным районным судом в рамках рассмотрения МОЕГО ИСКА к ПИС о признании права собственности на долю в объекте незавершенного строительства. Я как сторона в этом деле могу ознакомиться с любыми документами/доказательствами по делу и получить копию.
а у ЛБ сейчас несколько таких процессов к нему как ответчику - и как сторона в суде также может ознакамливаться и получать копии со всех докуметов-доказательств.....
 

Мне тоже спорить не хочется, я сказал ровно то что сказали в палате. Если получите опубликуйте на форуме не сочтите за труд. Я не переживаю что список попадет к ЛБ или еще к кому то, мне на это ровным счетом наплевать..... я не хочу быть заложником ситуации.......... я опять про ТСЖ или Кооператив..... Наталья, ведь все это сводится к одному сбора денег через резервный фонд, строительство и ремонт. Но пока нет необходимого колличества собственников это сделать сложно
Однозначно подпишем!
А ЛБ в курсе что мы его тут спасаем?Ему это надо?Кто-нибудь от него это лично слышал?Он кому-то пообещал, что если мы его спасем он строить начнет?Или это называется "без меня меня женили"?
Дальнейший план как заставить ЛБ строить у кого-то есть?При удачном раскладе, мы его спасаем от банкротства, проходит неделя-две-месяц, он не строит, дальше что?
Я конечно не знаю всех подводных течений, но вполне возможно, что ЛБ выгодно это банкротство, тем более, что в итоге он может сказать " я ни в чем не виноват - меня обанкротили, не дали разрешения, я сам жертва обстаятельств", тем более, что 18 и 11 дом по 5-й Просеке, оформленны на ЗАО "ПИС", а это другое юр. лицо и ответственности за действия ООО ПИС не несет. 
А про собственников тоже не известно, увидит судья , что с дома брать не чего,  может и не будет банкротить ?
Про ТСЖ зря переживаете во 1-х вступление в ТСЖ дело добровольное, во 2-х расходы по дому обязаны нести все участники строительства пропорционально  выкупленных метров, в независимости от статуса.
Думайте товарищи как сделать нашу площадку интересной и для ЛБ и для других застройщиков.
в тсж ВЫ МОЖЕТЕ НЕ ВСТУПАТЬ, НО ПОЧИНЯТСЯ БУДЕТЕ ОБЯЗАНЫ ЧИТАЙТЕ гк И жк
Какой бюджет на 2011 год? Почитайте  Вы это "Решение Думы г.о.Самара № 26 от 18.11.2010г." это деньги которые должны были потратить в 2010 году, а не в 2011г. Вы сами себя путаете и свято в это верите!
а вот это называется замечание по существу! :-))) за это замечание большое спасибо sti2609!!! - действительно большой промах с моей стороны. под утро мозги уже не очень хорошо соображали....
я скачала себе это Приложение с официального сайта самарских властей
там действительно написано: Приложение 8
Распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности городского округа Самара Самарской области на 2010
год
получется не надо ждать конца 2011года - когда деньги деньги фактически перечислят и начнут работы по проектированию, значит их закладывали уже в бюджет 2010года и их оказывается уже направили после ноября 2010 года и уже сейчас работы должны вестись. помоему - так еще лучше, просто нужно в самом тексте письма поправть.
ОН В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ БУДЕТ БОНКРОТОМ, ЕСЛИ НЕ БУДЕТ ПЛАТИТЬ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ, И НАШЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ЕГО НЕ СПАСЕТ. (ПАХНЕТ ОЧЕРЕДНОЙ БЛЕ….. КОТОРУЮ НАМ ПЫТАЮТСЯ СКОРМИТЬ) В САМАРЕ ТАКИХ СЛУЧАЕВ ПОЛНО. И ЗАЯВЛЕНИЕ ЭТО ПО ВИДИМОСТИ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБ ОТВЛЕЧЬ НАШЕ ВНИМАНИЕ И ПОЛУЧИТЬ РЕЕСТР СОБСТВЕННИКОВ, ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШИХ ДЕЙСТВИЙ... В СЛОВАХ OrderА ЕСТЬ ПРАВДА  
А вы не сообщайте ОРДЕРа и др. "опасающиеся"  в каком статусе ваша квартира и все :).   Но разве нам самим не нужна точная инфо сколько нас? и сколько метров свободных ? и проданных?
У меня нет свидетельства мне нечего сообщать))) дело то в том как они от письма коллективного через договор к свидетельству пришли)))
Уважаемые соседи! каюсь!!! - черт меня дернул за язык упоминуть эти чертовые свидетельства собственности и решения суда!!! теперь в место обсуждения текста и смысла письма - обсуждаем для меня совершенно постороннюю здесь тему.
теперь я просто умоляю всех - ни в коем случае не присылать мне данных о свидетельствах и решениях суда!!!
эта шпиономания меня уже почти совсем демотивировала....
честно говоря уже и вообще ни каких сведений не хочется пропечатывать в этом письме - кто захочет приехать и подписать - своей рукой впишет все сведения которые посчитает нужными.
про себя я пропечатаю Ф,И,О, дог.№, дог.дату, моб.тел. и Определение суда о наложении ареста на мою долю в рамках иска о признаии моего права на долю - приложу копию.
...и ко мне тут еще иногородний обращался - что не сможет приехать но хочет быть под этим письмом - путь присылает свои данные с моб.тел - его тоже впечатаю - но только без сведений об свидетельстве даже если оно у него есть и он его пришлет - я все равно не буду впечатывать ни каких свидетельств.
Отлично, в таком виде можно и подписать )))) Спасибо Наталья
Думаю метры тоже нужны, т.к. мера расчета и оценки
Согласен подписать!
Соседи, что вы привязались к Наталье с этими свидетельствами о собственности. Для ЛБ это не тайна, т.к. все свидетельства оформлены на основании решения суда, где по иску ПИС был основным ответчиком и все судебные решения у него также должны быть.
Меняю однокомнатную квартиру 43,9 м2 секция "А" 16 этаж  в собственности на однокомнатную квартиру 45 м2 на средних этажах в секции "А" с доплатой.
тел. 990-49-25. 
Продаю 3 ком кв 90 м на среднем этаже секции А, не дорого
менять не надумал? на 2-шку?
Метраж для 2 шки у Вас больно большой, была бы метров 65 с удовольствием бы махнул 

да ровный метраж, кухня почти 16 м. ванная около 6 или 7 метров не помню ))

Цены бы ей не было, если бы было еще одно окно, чтоб трешку сделать 

да не, нормально все. Пока дом строится у меня сын родился ))), теперь нужны 2 раздельные комнаты, из 3-шки можно клевую перепланировку сделать. Даже план есть уже ))))

поздравляю с рождением сына, сажайте дерево!!!

да я так и думал, возле подъезда посадить )))))))))) как раз там место есть....

Сын это хорошо поздравляю! глядишь и внуки родятся пока дом строится ))) 
да, начинаю уже думать что так и будет ))))
уважаемые соседи! прошу прощения, но я вынуждена отменить завтрашний сбор  к 12ч для подписи письма по своему адресу проживания.
дочь сегодня заболела - температура под 39 градусов, да и сама тоже заболела.
в принципе если кто хочет - может сам распечатать и объявить сбор подписи у своего дома или у нашего Тух.,10
или перенесем это на следующие выходные.
ведь напоминаю еще раз - это письмо чисто информационно-просительное, не имеет ни какой юридической силы ни для судьи ни для арбитражного управляющего.
и ни каких "поджимающих" сроков тоже у этого письма нет.
в принципе если посылать его - главное примерно за неделю до 12 мая успеть - то есть до отчета управляющего об итогах стадии наблюдения.
sadочень жаль
Выздоравливайте !
Сегодня был около дома.

Ни единой души кроме пары  дворняг (может ЛБ из приюта бездомных животных охрану нанял). Все по-старому.
Уважаемые соседи! И я и дочь чувствуем себя лучше, но еще не очень здоровы.
Поэтому я все еще не готова назначить сбор подписей под письмом.
Ориентировочно на следующую субботу 23 апреля.

Уважаемые соседи! Я готова к сбору подписей. Жду всех желающих присоединиться в эту субботу 23 апреля к 12ч во дворе на детской площадке (или у 6 подъезда) по адресу Стара-Загора, 152 (между пр.Кирова и Г.Димитрова, остановка "Электроника", за 9-тиэтажкой в котором ТЦ "Нива" - сорентируйтесь по карте города)
мы с дочкой будем гулять (час гулять будем точно), взяв с собой папку с письмом и ручкой

выкладываю окончательный вариант для ознакомления
завтра перед прогулкой в 12ч. рапечатаю в таком виде - если вы утром не добавите чего нибуть существенного:


В арбитражный суд Самарской области

443045, г. Самара, ул. Авроры, 148
Судье Чайникову В. А.
по делу № А55-24979/2010 о банкротстве ООО «Проспект-Инвестстрой»

От: дольщиков в строительстве жилого дома по адресу г.Самара. ул.Тухачевского, 10

Копии:
Временному управляющему Карачёву Юрию Михайловичу
443046. г. Самара, а/я 9914
ООО"Проспект-Инвестстрой" (ИНН 6316058054)
443099. г. Самара. Ул. Чапаевская, 69, 4 этаж

КОЛЛЕКТИВНОЕ ОБРАЩЕНИЕ

Уважаемый г-н судья! Мы, группа дольщиков в строительстве жилого дома по адресу г.Самара. ул.Тухачевского, 10, Заказчиком которого является Департамент по строительству г.Самары, а Застройщиком является ООО"Проспект-Инвестстрой" в отношении которого сейчас у Вас в производстве находиться дело № А55-24979/2010 о банкротстве в стадии «внешнее наблюдение».
Мы понимаем, что согласно нашим договорам долевого участия заключенными с Застройщиком имеем право на получение определенного объекта недвижимости (квартиры), т.е. наше требование носит "неденежный" характер, и подлежит в конечном итоге выражению в натуре.
В силу ст.2 Закона о банкротстве в реестр кредиторов включаются только требования по денежным обязательствам. Участие в реестре кредиторов – дает право голосовать пропорционально сумме долга в решении общего собрания кредиторов о судьбе должника (ст.12, ст.15 Закона о банкротстве).
Таким образом, дольщик, являющийся кредитором по "неденежному" обязательству, чтобы быть включенным в реестр и иметь право голоса должен преобразовать имеющееся у него обязательство (требования квартиры) в денежное (требования денег). Для этих целей следует расторгнуть договор долевого участия в строительстве и заявить требование о возврате уплаченных денег
Многим из нас просто негде жить и надежда на данную квартиру единственная возможность получить жильё – поэтому мы не хотим отказываться от прав на наши квартиры и расторгать наши договора. Таким образом получается мы – самые заинтересованные и незащищенные кредиторы, так как не имеем возможности в рамках Закона о банкротстве участвовать в решении судьбы должника.
Мы просим принять во внимание наше отчаянное положение «обманутых» дольщиков и социальную остроту проблемы. Мы не хотим банкротства Застройщика, с тем чтобы у него не прекращалось обязательство достроить наш дом и передать нам наши оплаченные долгожданные квартиры. (Продажи по объекту начались с 2003г – и некоторые дольщики ждут уже 8-ой год.)
Застройщик конечно виноват в том, что не успел произвести весь комплекс работ по достройке до истечения срока действия разрешения на строительство, не желая нарушать закон, стройка была «заморожена» до получения продления разрешения на строительство.
Разрешение на строительство нашего объекта Департамент не продляет вот уже 2 с лишним года по причине того что сам Департамент в течении уже 8 лет (согласно дог.№8 от 27.05.2003г между Департаментом и ООО «Проспект-Инвестстрой») не построил коммуникации и даже проекта не создал.
По причине «замораживания» строительства, а также в силу экономического кризиса продажи квартир в объекте остановились и закономерно, что сейчас Застройщик испытывает нехватку денежных средств.
И это обстоятельство – отсутствие коммуникаций и продления разрешения на строительство от Департамента (кроме того что непроданных площадей осталось не так много) в том числе сильно затруднит поиск нового инвестора, готового выкупить наш недострой – то есть по крайней мере чтоб хоть как-то удовлетворить требования кредиторов за счет выкупной цены в рамках конкурсного производства. Таким образом велика вероятность того что в результате банкротства дольщики останутся и без квартир и без денег, и прочие кредиторы не получать полного удовлетворения.
В бюджете Самары на 2010г. были заложены средства и в ноябре 2010 года направлена сумма (Приложение №6 к Решению Думы г.о.Самара № 26 от 18.11.2010г.) в размере 23 582,8 тыс.р. на проектирование коммуникаций для нашего 3-мкр (в границах улиц Киевской, Тухачевского, Дачной и пр. К. Маркса) где стоит наш недострой;
а два дольщика выиграли в Ленинском районном суде дело: иск к Департаменту по строительству о получении Разрешения на строительство
– эти два обстоятельства позволяет нам надеется, что стройка возобновиться, а следом возобновятся продажи по объекту – и появятся деньги для расчетов с кредиторами в полном объеме и для завершения строительства.

На основании этого мы против банкротства нашего Застройщика и просим Вас дать ему больше времени хотя бы в рамках следующего этапа процедуры - внешнего управления.
Ведь второй этап «санация» - как раз подразумевает заставить юридическое лицо под внешнем управлением активнее вести свою хозяйственную деятельность, работать эффективнее.
Позволить сейчас объявить ООО «Проспект-Инвестстрой» банкротом – значит позволить ему освободиться от обязательства достроить дом, и не одну сотню дольщиков (а многих и с семьями) оставить без надежды вселиться в свое жильё, а прочих кредиторов по денежным требованиям оставить всего лишь с мизерными удовлетворением от реальных сумм долгов.

«_____» апреля 2011г.

Приложение:
1. Копия решения Ленинского районного суда г.Самары.
2. Копия Приложение № 6 к Решению Думы г.о.Самара № 26 от 18.11.2010г
Приложение №8 Распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности городского округа Самара Самарской области на 2010 год
3. Листы в количестве ________ шт., с подписями __________ человек
про подписи... по зрелым размышлениям думаю будет достаточно:
ФИО, кв.№, общ.метраж, подпись
...но вам самим виднее - вписывать будете своей рукой - то что посчитаете нужным.

ОТЧЕТ О СБОРЕ ПОДПИСЕЙ К ПИСЬМУ В АРБИТРАЖНЫЙ СУД.
Мы гуляли с дочкой с 12 до 15ч.
приехало на подпись - 2 человека
мы пообщались около полутора часов - погода теплая, солнышко проглядывало....
+ моя подпись = 3 человека.... очень солидный подписной лист к письму со словами как мы все "обмануты" и в отчаянии... и жить нам негде.... :-))))
вот даже как-то стыдно посылать такое ненужно даже самим дольщикам письмо - судью напрягать, арб.управляющего....
еще 3 человека обещаются приехать в другое время.....
вообщем резюме такое:
завтра мы с дочкой будем гулять с 12 до 14ч.
желающих присоединиться к письму - ждем.

Наталья, здравствуйте. А вечером к Вам можно будет подъехать?
да, можно.
общее объявленное время среда 27апр с 18:30 до 20ч.
если хотите в другой день, на пример сегодня - предварительно позвоните

Писать комментарии в обсуждениях могут только авторизованные пользователи.
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь!